乙方注意了!要想主张疫情防控费用,需承担举证责任!

乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任 ，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额
，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险。

承包人应积极办理工期顺延签证或申请工期顺延，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条、最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定 ，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担 。

根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任
。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的
，应当依法承担相应责任。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务，当事人主张其尽到及时通知义务的 ，应当承担相应举证责任 。

疫情期间在建项目政府对施工单位补助比例是多少

1 、疫情期间在建项目政府对施工单位的补助比例并无统一标准
，需结合合同约定
、地方政策及实际损失综合确定
。具体分析如下： 法律依据与补助性质根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条，疫情及其防控措施通常被认定为不可抗力 ，施工单位可据此主张工期顺延或费用补偿，但法律未直接规定补助比例。

2、疫情防控期间在建项目已复工：单列疫情防控专项经费
，费用标准曾按风险区划分，后统一调整为每人每天15元 ，只计取税金；发包方要求复工的
，承包方人员返岗的交通费等以实结算 。疫情防控期间在建项目未复工或已签合同未开工：应充分考虑疫情影响，协商签订补充合同
。

3 、差别化补助：按东
、中、西部地区分别不超过总投资30% 、60%
、80%的比例补助 ，省级疾控中心承担区域公共卫生中心时
，单个项目补助最高不超过3亿元。地方响应：多省市将疾控建设纳入2022年政府工作报告，如福建省提出改善疾控中心设施装备 ，山西省推进省级P3实验室建设
，内蒙古自治区推进疾控体系改革等 。

4、对政府应急征用的企业给予技术改造补贴，对被征用企业为生产防疫物资实施的应急技术改造项目 ，经认定后给予项目总投入50%-80%的财政补贴。疫情防控工作结束后
，对企业因政府征用或指定生产而产生的剩余物资，通过政府储备和包销予以解决
。对经营规范 、信誉良好的旅行社 ，暂时退还旅游服务质量保证金80%。

5、根据2021年疫情补助政策，只对两类人发放补贴 。今年以来
，为有效防控疫情，部分工程项目建设因采取防控措施导致费用增加 ，根据有关法律法规
，按照风险分担原则，对建设工程疫情防控费用的计取 ，制定如下指导标准：建设工程疫情防控费用由疫情常态化防控费和疫情防控增加费组成
。

住建部:防疫费用可计入工程造价

1
、住房和城乡建设部办公厅印发的《房屋市政工程复工复产指南》明确防疫费用可计入工程造价
，同时要求建设单位不得拖欠工程款，并针对复工复产中的多项问题提出具体措施。防疫费用计入工程造价《指南》明确 ，因疫情防控产生的防疫费用（如口罩、消毒物资 、体温检测设备等）可计入工程造价 。

2
、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用
，可计入工程造价
。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展 ，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理 。

3、防疫费用应计入工程造价
，且不得摊派到务工人员
。

如何计算施工现场受疫情影响的工程工期和费用?

计算施工现场受疫情影响的工程工期和费用，可参考以下方法：工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如 ，计划复工日为2022年3月1日，实际复工日为2022年3月15日
，则顺延天数为14天 。

北京市住建委文件明确，防疫费用应列入工程造价 ，由发包方承担
。计算依据：承包方需提供防疫费用支出凭证（如采购发票 、劳务合同等）
，并按照实际发生金额据实结算，但需扣除已包含在合同价款中的常规安全文明施工费用。

赶工费用由发包人承担 。14 合同解除：若不可抗力导致合同无法履行连续超84天或累计超140天 ，双方有权解除合同
，并按约定结算款项。

费用调整原则：包括疫情防控应急措施费用
、停工损失费用、窝工降效费用 、赶工措施增加费用和其他费用，计取税金后计入工程造价 ，据实调整合同价款
。 疫情防控措施费：按受应急措施影响的具体情况和施工单位现场人员实际人数
，每人每天计取20元至40元标准，包干使用。隔离观察期间工资按正常工资计取 。

北京市2022年发布的《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）规定 ，疫情防控费用标准为20元-40元/人/天
，其他省市可参照执行
。

其他支持政策资金压力减轻：疫情防控期间，商品房预售资金中可用于前期工程费
、管理费等费用的比例由20%提高至30%；2020年6月30日前竣工验收的住宅项目 ，可顺延3个月缴纳住宅物业保修金。工期延误处理：建设单位与施工企业、工程总承包企业可依法适用不可抗力规定，根据实际情况合理顺延工期 。