肺炎疫情期间相关工程造价政策汇总和费用处理解读

1、费用标准与范围浙江 、山东规定按每人每天40元计取专项经费，包含防疫物资费
、人工费、降效费及其他费用（仅计取税金）。四川省明确降效费需单独计算 。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本
。

2 、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据
，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担 。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理
。

3
、明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价 ，且不得转嫁至务工人员承担。

4、北京市工程价款计算依据及要点核心文件：京建发〔2020〕55号 可计入造价的费用：疫情防控措施费用：包括现场消毒 、防护用品
、测温设备等直接支出 。人工费：因停工或降效导致的人工成本增加
。材料和机械价格：疫情期间材料涨价或机械闲置的补偿。

5、工程造价新规定明确
，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价 。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备 、防护用品、体温检测设施等）可直接计入工程造价 ，由发包方承担。

6
、北京市2022年发布的《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）规定
，疫情防控费用标准为20元-40元/人/天，其他省市可参照执行
。

德州市定额人工费调整指导价

德州市定额人工费调整指导价如下：2020年11月调整后的标准：建筑工程：115元/工日。安装/装饰工程：125元/工日 。市政/园林绿化工程：105元/工日
。此标准适用于国有投资项目招标控制价编制、投标报价及工程结算参考 ，并自2020年11月23日起执行。2017年8月的调整标准：建筑/市政/园林绿化/台班费用：85元/工日 。

年山东省市政工程人工费调整的核心内容为：省级层面执行新版计价依据，定额人工单价为95元至103元/工日
，综合工日单价调整为56元/工日；德州市结合本地市场情况，将市政工程定额人工市场指导单价调整为85元/工日
。

一类人工为107元/工日；二类人工为139元/工日；三类人工为165元/工日。对于原约定使用《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》（2010版）等计价的工程项目 ，定额内市场人工费单价也有不同调整标准
，例如建筑工程建筑人工单价调整至90.76元/工日，机械人工单价调整至992元/工日等 。

...赶工等的费用,由发包人承担!工程建设疫情防控相关费用调整...

1 、山东省规定 ，即日起因防疫造成窝工
、赶工等费用由发包人承担
，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式 、分担原则及应急抢建项目计价模式等
。

2
、复工后需要赶工的 ，赶工费由发包人承担
，但需满足确保工程质量和安全的前提条件，且赶工天数超出剩余工期10%时需编制专项施工方案并经专家论证。

3、山东省住建厅发布的通知明确 ，因疫情防控造成的施工降效 、窝工及赶工费用由发包人承担
，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定 。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效）
、停工待工（窝工），或应建设单位要求赶工产生的费用 ，均由发包人承担
。

4、因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的
，由此增加的赶工费用由发包人承担……。 ”依据二：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 - 2013）第12条规定：“发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施 ，并应修订合同工程进度计划 。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考

1 、山东省：除防疫费用外
，施工降效
、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施 、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿
、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算
。

2 、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费 ，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费
，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费。法院认为 ，财物被盗是财产损害赔偿纠纷
，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题 。

3
、要分析污水泵台班单价的构成 ，如果台班工日与签证工日的工种一样
，则这150工日的费用不予以计算
。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异 ，而不是再计取150个工日的费用。

4、时间成本的隐性价值车主接单需等待乘客，可能延误原定行程 。时间成本虽难以量化
，但属合理支出
。法院在判决中明确，时间成本应纳入成本计算 ，避免车主因合乘承担额外负担。平台费用的分摊乘客支付费用中
，平台抽成比例通常为10%-20% 。若仅以乘客支付总额与成本对比，可能误判车主盈利
。

5 、参考案例中 ，医疗费为总赔偿款14万元的重要组成部分
，具体金额需根据实际支出确定。护理费 计算公式：护理天数×每日护理费标准 。护理天数根据医嘱或鉴定意见确定，每日标准可参考当地护工市场价格（如北京地区约150-300元/天）
。参考案例中 ，护理费可能包含住院期间及出院后康复期的护理费用。

6
、例如
，若第三方服务费未实际支付，则不应由消费者承担 。协商或调解优先：通过消费者协会、行业调解组织或法院诉前调解程序解决纠纷 ，效率更高且成本较低。若协商无果
，再通过诉讼主张权利
。参考类似案例：司法实践中，法院通常会结合不可抗力影响程度 、双方过错及实际损失等因素 ，判决定金部分退还。